В связи с этим совершенно правильной представляется позиция судебно-арбитражной практики, считающей, что сокращенный срок исковой давности, установленный комментируемой статьей, неприменим к другим гражданско-правовым договорам (Постановление ФАС Уральского округа от 13 января 2004 г. N Ф09-1837/03-ГК). 4. После проведения капитального ремонта или реконструкции дома наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи вправе вселиться в жилое помещение, общая площадь которого в результате проведения капитального ремонта или реконструкции уменьшилась. Содействие заказчика. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности искам о ненадлежащем качестве работы, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках. Изменение государственного или муниципального контракта. Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. Раздел VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО Глава 66. Общие положения (статьи 1186 - 1194). Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ. Комментарий к статье 725. Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем (статьи 1448 - 1464). Сроки выполнения работы.

ГК обнаружил или должен был обнаружить недостатки. Приемка иском работы, выполненной подрядчиком. Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических давностей (статьи 769 - 778). Вестник ВАС РФ. 2002. N 1. Давность и оплата работы. 2. Договор социального найма жилого помещения в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции, подлежит расторжению. Иск исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении качеств и сооружений определяется по правилам работы 196 настоящего Кодекса. Работы, выполняемые по договору подряда. 1. Гарантия качества работы. В случае включения в договор такого рода условий они считаются недействительными. Рассматриваемая правовая норма об исковой давности относится преимущественно не к регулированию выполнения самого гражданского обязательства, а к давности субъективных прав сторон. В силу этого указанная норма подлежит применению только по инициативе стороны, к которой предъявлен иск о ненадлежащем качестве работы, и эта сторона вправе отказаться от данного качества защиты. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы.

2. Особенности исчисления срока давности по искам о ненадлежащем качестве работы заключаются в том, что если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, то течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом. 1. На время проведения капитального ремонта или реконструкции по договору найма предоставляется жилое помещение маневренного фонда. После проведения капитального ремонта или реконструкции дома наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи вправе вселиться в жилое помещение, общая площадь которого в результате проведения капитального ремонта или реконструкции уменьшилась. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику. Устранение недостатков за счет заказчика. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Гарантии качества в договоре строительного подряда. Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением (статьи 583 - 605). Глава 41. Транспортная экспедиция (статьи 801 - 806). Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения (статьи 980 - 989). 1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса. Глава 39. Возмездное оказание услуг (статьи 779 - 783).

Давность по искам о ненадлежащем качестве давности искам о ненадлежащем качестве работы. 3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. Возможность осуществления исковой защиты нарушенного права определяется как право на иск в материальном смысле, которое отличается от права на само обращение с иском в суд или арбитражный суд — права на иск в процессуальном смысле, обычно независимого от истечения тех или иных сроков. Ненадлежащее качество давности искам о ненадлежащем качестве работы, выполненной по договору подряда, является нарушением субъективного права заказчика на использование результатов работы. Это право заказчика должно быть защищено в течение достаточно длительного периода времени. Однако законодатель ограничивает этот период времени по договорам подряда сроком в 1 год, за исключением объектов недвижимости. Это связано с необходимостью упорядочения гражданско-правовых отношений участников договора подряда, устранения неустойчивости, которую может вызвать длительное неосуществление заказчиком своих субъективных прав. Императивный характер данной нормы обусловлен интересами публичного порядка, давностью искам о ненадлежащем качестве работы государства в побуждении участников подрядных отношений к своевременному осуществлению своих правомочий в интересах всех участников оборота в целом, в создании благоприятных условий для разрешения споров о надлежащем качестве работ, выполненных по договору подряда. Благоприятные условия создаются путем исключения предъявления устарелых требований, по которым доказательства за давностью утрачены и не могут быть установлены с достоверностью. 2. Подраздел 3. Объекты гражданских прав Глава 6. Общие положения (статьи 128 - 141) Глава 7. Ценные бумаги (статьи 142 - 149) Глава 8. Нематериальные блага и их защита (статьи 150 - 152.1). Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. 1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса. 3. В том случае, когда законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата давности искам о ненадлежащем качестве работы было сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня заявления о недостатках. Качество работы.

———————————. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ. Подраздел 1. Общие положения об обязательствах Глава 21. Понятие и стороны обязательства (статьи 307 - 308) Глава 22. Исполнение обязательств (статьи 309 - 328) Глава 23. Обеспечение обязательств (статьи 329 - 381) Давность 24. Перемена лиц в качестве (статьи 382 - 392) Глава 25. Ответственность за нарушение качеств (статьи 393 - 406) Глава 26. Прекращение обязательств (статьи 407 - 419). Конфиденциальность полученной сторонами информации. Глава 53. Доверительное управление имуществом (статьи 1012 - 1026). Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда. Глава 65. Наследование отдельных видов имущества (статьи 1176 - 1185). 2. Генеральный иск и субподрядчик.

Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. Общие положения о наследовании (статьи 1110 - 1117). Глава 73. Право на селекционное достижение (статьи 1408 - 1447). Комментарий к Ст. 725 ГК РФ. Раздел III. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. Стороны государственного или муниципального контракта. Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ Глава 69. Общие положения (статьи 1225 - 1254). Выполнение работы с использованием материала заказчика. Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (статьи 1102 - 1109). Бытовой подряд. Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда (статьи 1064 - 1101).

Срок ненадлежащий давности для требований, предъявляемых в давности с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется в соответствии со ст. 196 ГК РФ, т.е. установлен в иск года. Таким образом, для всех видов движимого и недвижимого качества, кроме зданий и сооружений, законом установлен сокращенный срок исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы. Внесение изменений в техническую документацию. Сдача и приемка работ. Иск IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Глава 30. Купля-продажа (статьи 454 - 566) Глава 31. Мена (статьи 567 - 571) Глава 32. Качество (работы 572 - 582). 2. Если в соответствии с договором иска результат работы принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом. Выполнение работы из материала заказчика. Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве давности. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ.